您现在的位置:首页 >> 建设工程合同 >> 装修工程合同范本,工程合同,工程合同范本,建筑工程合同范本

装修工程合同范本,工程合同,工程合同范本,建筑工程合同范本

时间:2014-10-02 来源: 康兴达文摘网

工 程 合 同 甲方:沧州市众和房地产开发有限公司 乙方:沧州市第二建筑工程公司 工程项目:众和嘉苑 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼 CFG 桩基础工程 按照《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国建筑法》 、 《建筑安装工程承 包合同条例》的规定,甲乙双方洽谈协商,有乙方承担上述工程施工项目。为保 证工程顺利进行,双方签订本合同,以共同遵守。

第一条:工程概况 1、工程地址:解放路铁路立交桥东侧路南,原沧县燃料公司院内。

2、设计单位:河北晶程建筑设计有限公司。

3、监理单位:沧县建设工程监理有限公司。

第二条:工程要求:

1、按照国家有关桩基础施工技术规范、质量标准及设计图纸要求保质保量完成施 工。

2、承包形式:包工包料。

3、验桩合格率 100%, 第三条:工程内容:

1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼 CFG 桩工程,包括 CFG 桩钻孔,桩体砼灌注,桩 顶标高以上 0.5m 以内的挖土、挖桩间土、弃土运距 500 米以内,剔桩头,桩头外 运,检验试验及费用、辅助桩基检测,机械设备进出场,按照设计要求完成至褥 垫层底标高,基槽边坡、边线的挖土修整,满足土建施工单位褥垫层的施工条件。

第四条:工程工期 1、当采用一台变压器时,工期为 45 天。采用两台以上变压器时工期为 35 天。以 监理工程师认定的开竣工记录日期为准。春节期间假期 15 天。

2、因人类不可抗力的自然灾害造成的拖延工期,工期将顺延。

3、因甲方变更施工内容而延误的工期,甲方承担全部费用,工期将顺延;因乙方 原因造成返工的,由乙方承担全部责任及相关费用,工期不变。

4、停水停电超过 8 小时,工期顺延。

5、因其他非乙方原因造成停工的,工期顺延。

第一条:工程管理 1、工程标准:执行并按照国家的相关规定及设计要求进行施工管理。 2、乙方提交施工组织方案,有监理审批并监督实施。

3、乙方需按照有关桩基础施工技术规范、设计图纸及施工组织方案组织施工。

4、施工工艺、质量、进度有监理公司监督实施,乙方须接受监理人员的监督、管 理。

5、工程所用的材料品种、规格、质量, 须经监理及有关质检机构检验、认可, 并履行相关手续、备案后使用。

6、工程施工中遇有增减设计变更,监理方认可出具书面文件,双方予以签字认证。

第六条:双方责任 甲方责任:

1、提供本工程施工所应有的工程开工审批文件。

2、提供施工现场的平面布置图,施工蓝图、施工用电源、水源接驳点,放线定位 点,水准控制点,保证现场三通一平。基槽开挖尺寸及深度符合标准及施工要求。

3、负责工程施工过程中与政府职能部门及邻近群众的关系。保证工程顺利进行。

4、负责工程款的支付。

乙方责任:

1、提交施工组织设计方案,按照监理批准的施工组织设计方案进行施工,搜集、 整理、送检、填写各种资料。

2、提交施工机械、设备清单及合格文件。

3、提交上岗人员上岗证件,所有施工人员持证上岗 4、保证施工人员规范操作,文明安全施工,杜绝各种事故的发生。

5、施工期内发生的各种事故及人身伤亡,均由乙方承担一切责任。

6、本合同期内,乙方拖欠的与本工程有关的所有费用均由乙方承担。与甲方无关。

第七条 竣工验收 1、桩基经检测合格率达到 100%,基坑底标高及基槽边线满足设计及土建施工要 求,检测机械机构出具验桩合同报告书,施工质量、管理资料齐全合格并交付为 工程竣工。

2、工程竣工,乙方以书面的形式通知甲方和监理,并甲方负责组织相关部门进行 竣工验收。验收合格,相关部门出具验收报告。甲乙双方办理竣工验收交接手续。

3、乙方提交工程量确认申请书,经监理方审核确认、签字,报甲方签字认证。

第八条 本工程采用固定总价,即完成本合同第三条,内容总包价为 465 万元。如果结算 时有未施工部分, 按图纸计算充盈系数 1.15 后的用料量乘以 660.88 元/立方米减扣。

第九条 付款方式 该项工程施工完工,付总工程坐的 50%。竣工验收合格,余款半年后,一年内结 清。如果超过一年,甲方按月息 1.5%付乙方利息。

第十条:合同变更、终止和违约 1、甲乙双方必须遵守本合同条款,合同的变更需甲乙双方协商一致后补充协议。

2、施工过程中任何一方提出终止合同,需向另一方以书面形式提出,并按合同总 价款的 10%向对方支付违约金以后,办理清算手续签订终止协议,本合同即行终 止。

第十一条 其他 1、本合同及附件一式四份,经双方签字盖章后生效。

2、本合同未尽事宜,双方协商后另行补充签订补充合同,补充合同与本合同具有 同行法律效力。

3、本合同有效期内发生争议,双方庆积极协商解决,协商不成可向甲方所在地人 民法院提起诉讼。 甲方签字: 乙方签字: 年 月 日

发包单位: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项...

施工合同栏目提供各种施工合同范本参考,以及施工合同的撰写格式. 房 公司员工试用合同范本 电脑自助委托买卖期货合约协议 清洗保洁工程项目合同 离婚协议书(样式一) 项目...

施工合同即建筑安装工程承包合同,签订的主要目的是为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务。施工合同是发包人和承包人为完成商定的建筑安装...

 
本类热门
  • 康兴达文摘网(www.hbkxd.com) © 2014 版权所有 All Rights Reserved.